Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu

kara umowna

kara umowna, usługa pralnicza, bielizna, kwit, pranie, transkrypcja, opóźnienie, protokół z dni, wysokość kary umowna, naliczenie kary, wolumen, dłużnik, wykonanie usługi, pralnia, proces prania, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, pojedyncza sztuka, potrącenie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, umowne prawo, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, kara umowna za odstąpienie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane

kara umowna

kara umowna, umowa, usługa pralnicza, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, bielizna, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik, oświadczenie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, oświadczenie powodów

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie

kara umowna

kara umowna, ważny powód, badanie profilaktyczne, wartość umowy, wypowiedzenie, pakiet podstawowy, pozwany, ministerstwo finansów, odstąpienie od umowy, kontrakt, oferta, zapłata kary umowna, miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, wysokość zastrzeżonej kary, maksymalna wartość, prawo odstąpienia, wysokość kary umowna, służba celna, przedwczesne zakończenie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej, wierzytelność, zakres odstąpienia

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru, wypadek odstąpienia

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, szatnia, wysokość kary umowna, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pracownik powoda, pozwany, wpływ alkoholu, zmiarkowanie kary umownej, miesięczna wartość, nietrzeźwość pracownika, sporna kara umowna, przyczyna odstąpienia, uniwersytet, wartość brutto, powodu kara, nałożona kara umowna, podstawa miarkowania kary umownej, praca w stali, faktura

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo, betonowanie

kara umowna

kara umowna, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość

kara umowna, zastrzeżenie zwrotu, zmniejszenie kary umownej, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, świadomość braku obowiązku, rozpoczęty dzień, miarkowanie przez sąd, pozwana kara umowna, wysokość kary umowna, prawo zamówień publicznych, żądanie miarkowania kary umownej, wykaz usterek, opóźnienie, zapłata przez dłużnika, szczegółowy wykaz, praca geodezyjna, żądanie dłużnika, uniknięcie przymusu, mapa

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji, inwestor

kara umowna, miarkowanie kary umownej, umowa, potencjalny wykonawca, centrum onkologii, zapytanie, wartość dostawy, pozwany, całkowita wartość, zastrzeżenie zwrotu, prawo zamówień publicznych, wysokość kary umowna, częściowe wykonanie zobowiązania, zapis, natura stosunku zobowiązaniowego, wartość leków, ziemia, żądanie miarkowania, rażące wygórowanie, znaczna część

kara umowna, koszula, pozwany, trzęsienie ziemi, umundurowanie, termin dostawy, zlecenie, rozwiązanie umowy, zamówienie cząstkowe, zwłoka, odstąpienie od umowy, naliczanie kary umownej, partia, opóźnienie, część umowy, zastrzeżenie kary umownej, zamówienie publiczne, produkcja, wartość brutto, sztuka

kara umowna, zapis, umowa o współpracy, cena, odstąpienie od umowy, pozwany, klient, zleceniobiorca, lokal mieszkalny, zysk, powierzchnia użytkowa lokalu, koncepcja inwestycji, zleceniodawca, wysokość kary umowna, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż lokali, zastrzeżenie kary umownej, poznanie, projekt, element umowy o świadczenie

kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik, realizacja systemu, ryzyko